黄瓜视频在线观看,ZOOM与牛性胶ZOOM,国产精品久久久亚洲,最残忍最另类残虐SM的小说

1 1

新聞中心

資訊分類

關(guān)于材料價格上漲的問題

【概要描述】問:  一建設(shè)工程項目在發(fā)出中標(biāo)通知書后,中標(biāo)人履行合同一段時間后停工。停工時間超過項目工期,在此期間材料價格上漲,中標(biāo)人和招標(biāo)人就市場的材料價格調(diào)整協(xié)商不一致,這樣情況應(yīng)怎樣處理?招標(biāo)人可以對該項目重新招標(biāo)嗎??  答:  唐廣慶:  履行合同就意味著招標(biāo)已經(jīng)終止。發(fā)生在合同執(zhí)行過程中的問題,應(yīng)當(dāng)用雙方簽訂的合同條款規(guī)定處理。如果合同條款未規(guī)定的問題,也應(yīng)按《合同法》進行處理。不能說“雙方意見不

關(guān)于材料價格上漲的問題

【概要描述】問:  一建設(shè)工程項目在發(fā)出中標(biāo)通知書后,中標(biāo)人履行合同一段時間后停工。停工時間超過項目工期,在此期間材料價格上漲,中標(biāo)人和招標(biāo)人就市場的材料價格調(diào)整協(xié)商不一致,這樣情況應(yīng)怎樣處理?招標(biāo)人可以對該項目重新招標(biāo)嗎??  答:  唐廣慶:  履行合同就意味著招標(biāo)已經(jīng)終止。發(fā)生在合同執(zhí)行過程中的問題,應(yīng)當(dāng)用雙方簽訂的合同條款規(guī)定處理。如果合同條款未規(guī)定的問題,也應(yīng)按《合同法》進行處理。不能說“雙方意見不

詳情
  問:
  一建設(shè)工程項目在發(fā)出中標(biāo)通知書后,中標(biāo)人履行合同一段時間后停工。停工時間超過項目工期,在此期間材料價格上漲,中標(biāo)人和招標(biāo)人就市場的材料價格調(diào)整協(xié)商不一致,這樣情況應(yīng)怎樣處理?招標(biāo)人可以對該項目重新招標(biāo)嗎?
 
  答:
  唐廣慶:
  履行合同就意味著招標(biāo)已經(jīng)終止。發(fā)生在合同執(zhí)行過程中的問題,應(yīng)當(dāng)用雙方簽訂的合同條款規(guī)定處理。如果合同條款未規(guī)定的問題,也應(yīng)按《合同法》進行處理。不能說“雙方意見不一致”就終止合同,就可重新招標(biāo)。因不知你們的合同是如何規(guī)定的,因此本人按九部委編制的2007年版《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的合同條款的規(guī)定,結(jié)合你們的問題處理如下:
  1.首先應(yīng)劃定產(chǎn)生爭議的原因和責(zé)任。如果停工原因和責(zé)任是承包人引起的,那么延誤至原工期以后的物價調(diào)整,就應(yīng)選擇對發(fā)包人有利的條件調(diào)整。即物價上漲時,按承包人投標(biāo)時的物價水平結(jié)算;如果物價下降時,應(yīng)按現(xiàn)行物價結(jié)算。如果停工原因和責(zé)任是發(fā)包人引起的,那么延誤至原工期以后的物價調(diào)整,則應(yīng)當(dāng)按現(xiàn)行物價調(diào)整。即物價上漲時,應(yīng)該補物價價差。如果物價下降時,按現(xiàn)行價格價差扣還。
  2.如果按上述原則處理,合同雙方意見仍不一致時,則由監(jiān)理工程師通過協(xié)商進行處理。經(jīng)協(xié)商取得一致意見后,按一致意見進行處理;如果仍無法取得一致意見時,監(jiān)理工程師可以依據(jù)合同規(guī)定原則確定處理意見。如果合同雙方無異議,就按監(jiān)理工程師意見執(zhí)行;如果合同任何一方不同意監(jiān)理工程師的決定,就將這個爭議提交給“爭議評審組”(請見2007年版《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的合同條款的第24款爭議的解決)解決。如果合同雙方對爭議評審組的評審意見無異議時,監(jiān)理工程師就按評審意見處理;如果合同任何一方不同意爭議評審組的評審意見時,合同雙方通過協(xié)商友好解決。如果不能友好協(xié)商解決時,應(yīng)按合同規(guī)定的條款,由反對方提交仲裁機構(gòu)仲裁或提交法院訴訟裁決。
  3.如果發(fā)包人或承包人執(zhí)意終止合同時,應(yīng)按以下原則處理(請見2007年版《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的合同條款的第22.1款承包人違約和第22.2款發(fā)包人違約):
  如果承包人違約逾期完工,監(jiān)理工程師要求趕工,但是承包人仍不采取有效措施,那么發(fā)包人有權(quán)決定終止合同。一旦終止合同并發(fā)出通知后,發(fā)包人可派員進駐施工場地,另行組織人員或委托其他承包人施工(即通過重新招標(biāo)選擇新的承包人)。其結(jié)算按以下原則進行:(1)監(jiān)理工程師商定或確定承包人實際完成工作的價值,以及已經(jīng)提供的材料、施工設(shè)備、工程設(shè)備和臨時工程等的價值;(2)查清各項付款和已扣金額,包括承包人應(yīng)支付的違約金;(3)向承包人索賠由于終止合同給發(fā)包人造成的損失(包括完成剩余工程通過重新招標(biāo)增加的費用);(4)結(jié)清合同款項。
  如果由于發(fā)包人違約造成工期逾期,那么承包人應(yīng)向發(fā)包人發(fā)出通知,要求采取有效措施糾正違約行為。如果發(fā)包人仍不履行合同義務(wù),那么承包人有權(quán)向發(fā)包人發(fā)出終止合同的通知,并有權(quán)按以下原則結(jié)算:(1)合同終止日以前所完成工作的價款:(2)承包人為該工程采購并已經(jīng)付款的材料、工程設(shè)備和其他物品的金額;(3)承包人為完成工程所發(fā)生的,而發(fā)包人未支付的金額;(3)承包人撤離施工場地以及遣散承包人員的費用;(4)由于終止合同應(yīng)賠償?shù)某邪藫p失(包括剩余工程價值的核定利潤損失);(5)按合同約定應(yīng)支付的其他金額。
按上述原則處理完畢后,才能重新招標(biāo),選擇新的承包人,繼續(xù)進行剩余工程的施工。所以這不是依靠簡單方法就能處理好的問題,建議應(yīng)慎重處理,盡量不要終止合同。
 
  來源:《招標(biāo)采購管理》
 
 
 
 

掃二維碼用手機看

遼寧工程招標(biāo)有限公司